诉讼基本情况 - 公司子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司为原告及反诉被告，甘肃建投土木工程建设集团有限责任公司为被告及反诉原告 [1] - 诉讼涉及2020年12月1日签订的《建设工程施工合同》，因被告未按工期完成施工量，原告于2024年7月16日提起诉讼，被告于2024年10月22日提起反诉 [1] - 涉案金额为45,708,808.2元及案件受理费用 [1] 诉讼请求 - 原告请求解除合同，并要求被告支付逾期竣工违约金2,316,580.44元及其他损失1,250,683.49元 [2] - 被告反诉请求解除合同，并要求原告支付工程款47,158,559元及利息，同时主张工程价款优先受偿权及赔偿损失6,554,142元 [2] 判决结果 - 法院判决解除双方签订的《建设工程施工合同》 [3] - 公司子公司需支付被告工程款45,708,808.2元，被告在欠付工程款范围内享有工程优先受偿权 [3] - 驳回原告及被告的其他诉讼请求 [3] - 案件受理费58,432元由公司子公司负担，反诉案件受理费160,978元中子公司负担131,326元，被告负担29,652元 [3] 其他诉讼事项 - 公司及子公司连续十二个月累计未披露的小额诉讼、仲裁金额约为人民币（未披露具体数值） [4] - 公司及子公司无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项 [4] 对公司财务影响 - 一审判决尚未生效，公司拟提起上诉 [4] - 诉讼进展对公司本期或期后利润的影响存在不确定性 [4]